你好,欢迎光临河南光法律师事务所—郑州律师事务所在线免费法律咨询!0371-55002345 河南光法律师事务所官网
 
首页 > 新闻中心 > 【案例】开发商逾期交房,崔世杰律师助委托人解除合同,拿回百万购房款及违约金!

【案例】开发商逾期交房,崔世杰律师助委托人解除合同,拿回百万购房款及违约金!

时间:2024-06-13发布人:河南光法律师事务所

河南光法律师事务所-郑州律师-郑州律师事务所-郑州免费法律咨询-郑州律师咨询-郑州律师在线咨询


基本案情



2019年7月14日,李先生与某房地产公司(以下简称“地产公司”)签订了《商品房买卖合同(预售)》,约定李先生向地产公司购买一套建筑面积为141㎡,总价为981414元的商品房。合同约定的交付日期为:2021年6月30日前。同时双方还约定了逾期不能交房的违约责任。


为了购买该房屋,李先生又与银行签订了《个人购房担保借款合同》并约定,李先生向银行借款78万元,地产公司作为借款保证人。合同签订后,李先生依约向该地产公司支付了201414元首付款,银行也依约向李先生交付借款78万元,该款项直接支付至地产公司账户中。此后,李先生每月偿还按揭贷款。


截止至2021年3月21日,李先生共偿还贷款本息81561.43元。此时虽还未达到交房期限,但房屋已经长时间没有动工建设,开发商对交房期限的承诺也是一推再推。李先生多次找到开发商协商,但一直没有解决。2023年,李先生为维护自身合法权益,在多方咨询下找到我所,委托我所崔世杰律师代理此案件。




办案过程




崔世杰律师接案后,迅速展开了详尽的案情分析和证据收集工作。他在深入了解了案件详情后建议李先生向地产公司发出《解除合同告知函》,要求解除购房合同。随后,崔律师向法院提起诉讼。


庭审中,地产公司提出了多种抗辩理由,包括雨雪天气、扬尘治理和新冠肺炎疫情等不可抗力因素导致的延期交付。然而,崔世杰律师凭借深厚的法律功底和丰富的实践经验,逐一驳斥了这些抗辩理由。


崔世杰律师指出,政府对于建设工程有扬尘污染治理政策是早于2018年即开始施行,不属于双方合同签订后的新政策。因此,因雨雪天气、扬尘治理导致的停工是可以预知的,地产公司完全可以通过延长交房期限的方式予以避免。至于新冠肺炎疫情,虽然属于不可抗力因素,可以酌情延期。但截至庭审当日,涉案房屋仍未达到交付条件,地产公司仍属违约。





法院判决




 最终,法院采纳了崔世杰律师的观点,判决解除李先生与地产公司签订的《商品房买卖合同(预售)》,并要求地产公司返还原告李先生首期购房款201414元及利息;已偿还的银行贷款本金及利息81561.43元,以及支付违约金9814.14元。




律师说法




在生活实践中,开发商因房屋烂尾等因素不能按期交房构成违约。此时,购房者不仅没有得到房屋,还要一直偿还银行的贷款本息。所以,为了平衡各方的利益,根据最高法相关司法解释规定,在购房合同解除的情况下,购房者有权要求解除与银行订立的贷款合同。


 
河南律师网
河南请律师多少钱

郑州市郑东新区CBD商务内环路29号楼(商务内环路与商务东五街西南角)新蒲大厦5楼 501河南光法律师事务所

河南最好的律师事务所

法律咨询电话:0371-55002345
服务监督电话:0371-55002345

河南哪家律师好

1163532443@qq.com

河南律师事务所
扫一扫,关注我们

版权所有:河南光法律师事务所—郑州律师事务所在线免费法律咨询 拥有最终解释权   备案号:豫ICP备12026249号-9  豫公网安备41010702003417号
友情链接: 河南光法(南阳)律师事务所   河南光法(洛阳)律师事务所   上海市高级人民法院   北京高级人民法院   郑州市中级人民法院   郑州市检察院   河南省公安厅   河南省司法厅   河南人民检察院   河南高级人民法院   中国政协   中国司法部   公安部   最高人民检察院   最高人民法院   全国人大